近日,重庆市高级人民法院发布重庆法院司法服务保障成渝地区双城经济圈建设典型案事例(第四批)。万州区法院办理的重庆某车辆有限公司与成都某自动化焊接设备有限公司建设工程施工合同纠纷案成功入选。 基本案情 2020年6月8日,原告重庆某车辆有限公司与被告成都某自动化焊接设备有限公司签订合同,约定重庆某车辆有限公司将厂区“焊接循环水泵房及附属设施”项目发包给成都某自动化焊接设备有限公司施工建设,施工完毕经验收合格,由重庆某车辆有限公司支付工程价款96万元。合同签订后,成都某自动化焊接设备有限公司于2020年6月15日组织进行施工。施工3日后,成都某自动化焊接设备有限公司即以实际施工范围超过合同约定施工范围为由,撤出机械设备离场,并停止施工。成都某自动化焊接设备有限公司离场后,双方就项目停止施工事宜互致函件,但经多次交涉,仍未形成一致意见。2021年1月,重庆某车辆有限公司提起诉讼,要求成都某自动化焊接设备有限公司支付工期延误违约金36.8万元。 裁判结果 万州区法院审理本案时发现,诉讼双方均以对方存在违约行为而各执一词,矛盾持续加深。为及时、高效化解矛盾,案件承办法官与驻院“人民法院老马工作室”人民调解员共同组织双方进行调解。经数次调解,双方达成和解协议,并在案件承办法官与人民调解员的共同见证下履行完毕。和解协议履行完毕当日,重庆某车辆有限公司即向法院申请撤回对成都某自动化焊接设备有限公司的起诉。经该院审查,重庆某车辆有限公司申请撤诉前,双方已达成书面和解协议且已履行完毕,其申请符合法律规定,遂裁定准予其撤回起诉。 典型意义 本案是人民法院积极运用多元化纠纷解决机制,依托“人民法院老马工作室”诉调对接职能,充分发挥人民调解员的专业优势,为成渝地区双城经济圈各类市场经营主体提供优质司法服务的典型案例。在本案审理过程中,法官认为,本案涉及川渝两地企业,通过调解化解矛盾更有利于川渝两地形成共建合力,于是借助“人民法院老马工作室”开展调解活动,通过法官不偏不倚的释法析理与人民调解员细致入微的心理疏导,逐步化解了双方对立、冲突的矛盾情绪,并为后续的庭外和解、即时履行、案结事了奠定了坚实的基础。本案中,人民法院充分发挥司法审判职能,将多元化纠纷解决机制与促进成渝地区双城经济圈建设深度融合,助力涉诉两地各类市场经营主体及时、高效化解纠纷,用司法智慧引导两地各类市场经营主体将更多的资源投入到成渝地区双城经济圈建设之中。 记者 罗翠 通讯员 艾朝辉 |